您现在的位置是:成都精英律师团>经济合同 > 建设工程 > 正文

建设工程施工合同

来源:成都精英律师   作者:未知  时间:2017-05-15 16:28:29

建设工程施工合同

 

 

甲方(发包人):__________________

乙方(承包人):__________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及有关法律规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方同意将        工程承包给乙方,为明确甲乙双方的权利与义务,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称:___________________________。

2. 工程地点:___________________________。

3. 工程立项批准文号:__________________。

4. 资金来源:___________________________。

5. 工程内容:___________________________。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 承包方式:                            

7. 工程承包范围:

_____________________________________________。

二、合同工期

计划开工日期:_________年_________月_________日。

计划竣工日期:_________年_________月_________日。

工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以实际工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量需符合___________________________标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写__________________) (¥_________元);

其中:

(1) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写__________________) (¥_________元);

(2) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写__________________) (¥_________元);

(3) 暂列金额:

人民币(大写__________________) (¥_________元);

2. 合同价格形式:__________________。

五、项目经理

承包人项目经理:__________________。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书(如果有);

(2) 投标函及其附录(如果有);

(3) 专用合同条款及其附件;

(4) 通用合同条款;

(5) 技术标准和要求;

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

   (8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、工程质量、安全及保修

--------------------------------------------------------------------

九、双方责任

    1.甲方责任

(1)甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备“三通一平”等开工条件;

(2)甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

2.乙方责任

(1)一方应在合同约定工期内完成施工,并符合验收要求;

(2)因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格为止,延误期每日罚款     元。

十、争议及解决办法

对于在合同履行过程中,双方发生争议的,由甲乙协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

1. 双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

2. 向有管辖权的人民法院起诉。

    十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人经共同协商,另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

十二、合同生效

本合同自_________生效。

十三、合同份数

本合同一式_________份,均具有同等法律效力,发包人执_________份,承包人执_________份。

 

 

发包人(公章):                承包人(公章):

 

法定代表人或其委托代理人:   法定代表人或其委托代理人:

 

分享到:

相关文章: